首页 >

【新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目EPC总承包】招标公告

收藏
打印
转载
字小
字大+

信息时间：

2025-02-08

招标文件下载

我要报名

新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目EPC总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目已由衡水市数据和政务服务局以《关于新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目申请报告核准的批复》【衡数政投资管理(2024)101号】批准建设，项目业主为深******有限公司，建设资金来自******银行贷款，项目出资比例为20%、80%，招标人为深******有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目

2.2建设地点：河北省衡水市深州市辰时镇

2.3建设规模：本项目风电场总装机容量100MW，拟装设16台单机容量为6.25MW风力发电机组；新建升压站一座，送出线路一条以及对侧电网变电站间隔扩建工程。

2.4招标范围：新天绿能深州100兆瓦风储一体化项目采用EPC总承包模式，包括100MW风电场区、35kV集电线路、220kV升压站、6km送出线路等全部工程的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的EPC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。

（1）勘察设计：负责风电场工程、升压站工程、送出线路等涉及到的所有勘察设计任务，地质勘测、微观选址、初步设计、施工图设计、竣工图设计、现场配合设计以及设计文件审查，经业主审批同意后，提报行业主管部门的批复（如有）；提交施工图及竣工图等相关成果资料。工程建设过程中为解决工程技术问题及根据发包人的科研要求，进行必要的科学试验、获取相应的科研成果。

（2）项目的手续办理：除永久土地手续由发包人办理外，承包人办理临时用地勘界工作及手续办理工作，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。

（3）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢复，并通过验收；配合发包人开展短期及长期租地等工作。

（4）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：风力发电机组、塔筒、法兰（或混塔）、箱变（如有）、主变、GIS、预装站、无功补偿、电缆、铁塔、绞线、光缆、租赁储能系统等本工程所有设备的采购。具体要求按中标单位技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。

（5）施工范围：负责100MW风电场区、约27.74km35kV集电线路、220kV升压站、6km送出线路等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输（倒运及堆场）、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责风电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。

（6）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。

（7）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。

本工程作为EPC总承包交钥匙工程，包括完成河北省优质工程奖验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防控（报价时应充分考虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。

2.5质量标准：河北省优质工程奖。

2.6工期：2025年3月10日至2025年10月31日。此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，其中施工单位作为联合体的牵头人，并附联合体协议书。

3.3 资质要求

投标人应同时满足下列要求：

设计资质要求：住房和城乡建设部颁发的电力行业设计甲级资质或工程设计综合资质甲级；

勘测资质要求：住房和城乡建设部颁发的工程勘察甲级资质或工程勘察综合资质甲级。

施工资质要求：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.4业绩要求

3.4.1 独立投标人或联合体牵头人业绩要求：

投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有1个100MW及以上规模风电工程EPC或PC总承包业绩，并提供业绩合同彩色扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间并提供中标通知书，否则按无效业绩处理）。

3.4.2联合体成员（非牵头人）业绩要求：

投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有1项100MW及以上规模风电场项目勘测设计业绩，并提供业绩合同彩色扫描件。（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间并提供中标通知书，否则按无效业绩处理）。

3.5主要人员要求：

3.5.1项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订之日为准）以项目经理身份完成过不少于1项100MW或以上规模风电工程EPC或PC总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理姓名。如不体现项目经理姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。

3.5.2设计负责人：应当具备工程设计类注册执业资格；近3年（2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订之日为准）以设计负责人身份完成过不少于1项100MW或以上规模风电工程EPC或PC总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现设计负责人姓名。如不体现设计负责人姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。

3.5.3技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。近3年（2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订之日为准）以技术负责人或项目经理身份完成过不少于1项100MW或以上规模风电工程EPC或PC总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现技术负责人姓名。如不体现技术负责人姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。

3.5.4项目经理、设计负责人、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。

3.6******法院在“信用中国”网站（******）列入严重失信名单、未被******法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入被执行人名单，以开标当日查询结果为准。

3.7******银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年2月8日10：00至2025年2月13日17：00（北京时间，下同），登录招标通电子招投标交易平台（******/）下载电子招标文件。

未按要求下载文件的造成无法上传投标文件投标的后果自负。在下载招标文件后请及时查看有无澄清、补遗、修改等文件。文件或相关澄清等在网上发布后即视为已送达所有潜在投标人。

编制投标文件需使用企业CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA办理。CA办理有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。

4.2招标文件每套售价0元。

特别说明：本项目采用“双盲”方式评审,投标文******委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间及开标时间为：2025年3月4日上午9:00（北京时间）。投标人应在截止时间前通过“招标通电子招投标交易平台（******/）”递交电子投标文件。

投标人可远程解密电子投标文件，投标文件解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA锁在规定时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行确认，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件。

6. 发布公告的媒介

本公告仅在《河北省招标投标公共服务平台》、《衡水市公共资源交易平台》、《招标通电子招投标交易平台》上公开发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标人及招标代理机构概不负责。

7.其他公示内容

8.提出异议渠道和方式.

招标人：******有限公司；联系人：韩亚楠；联系电话：0311-69110098；******有限公司，联系人：王萌联系电话：0311-83086984、******

9.本招标项目的监督部门

******有限公司工程管理部

电话：0311-****** 邮箱：******

10.招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准

第三方交易系统平台为招标通电子招投标交易平台（******），使用范围为发布招标公告、开标、评标、中标结果公告等；第三方交易系统平台使用费：付费主体为“潜在投标人”。收费标准：概算价范围(m，m≠0)，0≤M<500万元收费金额800元/标段；500≤M<1000万元收费金额1000元/标段；1000≤M<2000万元收费金额2000元/标段；2000≤M<5000万元万收费金额3000元/标段；M≥5000万元收费金额 3500元/标段。